Tribunal judiciaire de Paris, 15 septembre 2026, RG n° 23/02358

Jurisprudence

Tribunal judiciaire de Paris, 15 septembre 2026, RG n° 23/02358

Consultez les éléments essentiels de cette décision : résumé, faits, motifs, dispositif et accès direct à la version officielle en PDF.

⚖️ Tribunal judiciaire de Paris

📂 BTP / Construction

🏷️ Pénalités de retard

📑 Sommaire

Informations clés

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Catégorie
BTP / Construction
Sous-catégorie
Pénalités de retard
Textes cités
, , , , , Article 700 du Code de procédure civile, , , , , , , , , , , , , ,

Résumé

Des propriétaires ont confié à la société CAVANNA, aux droits de laquelle intervient la société ACORUS-TECHNIBAT, la rénovation complète d’un appartement selon un marché forfaitaire de 310 000 euros HT. Plusieurs travaux supplémentaires ont ensuite été commandés par devis acceptés, tandis qu’une facture relative à un équipement n’a pas été acceptée.

Après l’émission de factures demeurées partiellement impayées, l’entreprise a réclamé le solde du marché. Les propriétaires ont invoqué des malfaçons, des inachèvements, un retard de livraison et demandé des dommages et intérêts ainsi que l’application de pénalités contractuelles.

Le tribunal a retenu certains travaux restant à exécuter et les a déduits du solde. Il a écarté la facture non acceptée et rejeté les dommages et intérêts faute de preuve suffisante. Le retard a été fixé à 149 jours, après report de deux mois lié aux travaux supplémentaires. La pénalité a été réduite à 15 500 euros en raison de son caractère manifestement excessif.

Références de jurisprudence

📥 Télécharger la version officielle en PDF

Ouverture dans un nouvel onglet


🔝 Retour en haut