Quelle version s’applique à votre situation ?
Pour un contrat, c’est en principe le texte en vigueur le jour de sa signature, sauf règle contraire.
Article L231-7Source : Légifrance · mise à jour le 1er nov. 2026
I.-Dans le cas prévu au d de l’article L. 231-2, le constructeur est tenu d’exécuter ou de faire exécuter les travaux dont le maître de l’ouvrage s’est réservé l’exécution aux prix et conditions mentionnés au contrat si le maître de l’ouvrage lui en fait la demande dans les quatre mois qui suivent la signature du contrat.
II.-Est réputé non écrit tout mandat donné par le maître de l’ouvrage au constructeur ou à un de ses préposés aux fins de percevoir tout ou partie d’un prêt destiné au financement de la construction.
III.-Les paiements intervenant aux différents stades de la construction peuvent être effectués directement par le prêteur, sous réserve de l’accord écrit du maître de l’ouvrage à chaque échéance et de l’information du garant.
A défaut d’accord écrit du maître de l’ouvrage à chaque échéance, le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables des paiements qu’il effectue aux différents stades de la construction.
II.-Est réputé non écrit tout mandat donné par le maître de l’ouvrage au constructeur ou à un de ses préposés aux fins de percevoir tout ou partie d’un prêt destiné au financement de la construction.
III.-Les paiements intervenant aux différents stades de la construction peuvent être effectués directement par le prêteur, sous réserve de l’accord écrit du maître de l’ouvrage à chaque échéance et de l’information du garant.
A défaut d’accord écrit du maître de l’ouvrage à chaque échéance, le prêteur est responsable des conséquences préjudiciables des paiements qu’il effectue aux différents stades de la construction.
Renvois
Cet article renvoie à
Décisions qui citent cet article 4
Les plus récentes d’abord
- Cour d'appel de Toulouse, 16 septembre 2026, N° de RG 24/0188016 sept. 2026Cour d’appelCour d’appel de Toulouse, 16 septembre 2026, N° de RG 24/01880 → BTP / Construction → Responsabilité contractuelle : Après avoir constaté des désordres, des défauts de finition et une différence…Cite : Articles L. 231-1 à L. 231-13
- Tribunal judiciaire de Toulon, 16 septembre 2026, RG n° 21/0441716 sept. 2026Tribunal judiciaireTribunal judiciaire de Toulon, 16 septembre 2026, RG n° 21/04417 → Assurances → Refus de garantie : Dans le cadre de la construction de huit villas, des réclamations portaient sur une erreur…Cite : Articles L. 231-1 à L. 231-13
- Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2026, RG n° 23/0858429 juin 2026Cour d’appel de VersaillesCour d’appel de Versailles, 29 juin 2026, RG n° 23/08584 → BTP / Construction → Réception expresse : La réception des travaux peut être constatée par un procès-verbal d’huissier en l’absence du…Cite : Article L. 231-7
- Cour d'appel de Basse-Terre, 29 janvier 2026, N° de RG 24/0085729 janv. 2026Cour d’appel de Basse-TerreResponsabilité bancaire → Responsabilité bancaire : La cour a infirmé le jugement de première instance en raison de l’absence de preuve que le contrat de construction était un contrat avec fourniture…Cite : Article L. 231-7
À lire aussi
- Responsabilité bancaire en cas de défaut de garantie de livraison dans un contrat de construction - Cour d'appel de Basse-Terre, 29 janvier 2026, N° de RG 24/00857.9 févr. 2026
- Responsabilité bancaire en cas de défaut de garantie de livraison dans un contrat de construction9 févr. 2026
- Réception judiciaire et pénalités de retard dans un contrat de construction de maison individuelle3 déc. 2025
- Cour d'appel de Douai, 6 novembre 2025, RG n° 23/002846 nov. 2025
Vérifier la version en vigueur sur Légifrance
Code de la construction et de l’habitation, article L231-7 — version en vigueur au 12 nov. 2026 — texte repris de Légifrance — https://communes.legalplanet.pro/article-l231-7-du-code-de-la-construction-et-de-lhabitation/