Quelle version s’applique à votre situation ?
Pour un contrat, c’est en principe le texte en vigueur le jour de sa signature, sauf règle contraire.
Article L261-10-1Source : Légifrance · mise à jour le 1er nov. 2026
Avant la conclusion d’un contrat prévu à l’article L. 261-10, le vendeur souscrit une garantie financière de l’achèvement de l’immeuble ou une garantie financière du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d’achèvement.
La garantie financière d’achèvement peut être mise en œuvre par l’acquéreur en cas de défaillance financière du vendeur, caractérisée par une absence de disposition des fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble.
Le garant financier de l’achèvement de l’immeuble peut faire désigner un administrateur ad hoc par ordonnance sur requête. L’administrateur ad hoc, qui dispose des pouvoirs du maître de l’ouvrage, a pour mission de faire réaliser les travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble. Il peut réaliser toutes les opérations qui y concourent et procéder à la réception de l’ouvrage, au sens de l’article 1792-6 du code civil. Il est réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 du même code et dispose, à ce titre, d’une assurance de responsabilité en application de l’article L. 241-2 du code des assurances. Sa rémunération est à la charge du garant.
Lorsque sa garantie est mise en œuvre, le garant financier de l’achèvement de l’immeuble est seul fondé à exiger de l’acquéreur le paiement du solde du prix de vente, même si le vendeur fait l’objet d’une procédure au titre du livre VI du code de commerce.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article, notamment la nature de la garantie financière d’achèvement ou de remboursement.
La garantie financière d’achèvement peut être mise en œuvre par l’acquéreur en cas de défaillance financière du vendeur, caractérisée par une absence de disposition des fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble.
Le garant financier de l’achèvement de l’immeuble peut faire désigner un administrateur ad hoc par ordonnance sur requête. L’administrateur ad hoc, qui dispose des pouvoirs du maître de l’ouvrage, a pour mission de faire réaliser les travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble. Il peut réaliser toutes les opérations qui y concourent et procéder à la réception de l’ouvrage, au sens de l’article 1792-6 du code civil. Il est réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 du même code et dispose, à ce titre, d’une assurance de responsabilité en application de l’article L. 241-2 du code des assurances. Sa rémunération est à la charge du garant.
Lorsque sa garantie est mise en œuvre, le garant financier de l’achèvement de l’immeuble est seul fondé à exiger de l’acquéreur le paiement du solde du prix de vente, même si le vendeur fait l’objet d’une procédure au titre du livre VI du code de commerce.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article, notamment la nature de la garantie financière d’achèvement ou de remboursement.
Renvois
Décisions qui citent cet article 10
Les plus récentes d’abord
- Tribunal judiciaire de Vannes, 15 octobre 2026, RG n° 26/0027415 oct. 2026Tribunal judiciaireTribunal judiciaire de Vannes, 15 octobre 2026, RG n° 26/00274 → BTP / Construction → Garantie financière d’achèvement : Une acquéreuse d’un appartement vendu en l’état futur d’achèvement, dont le…Cite : Article L. 261-10-1
- Tribunal judiciaire de Nice, 22 septembre 2026, RG n° 26/0039822 sept. 2026Tribunal judiciaireTribunal judiciaire de Nice, 22 septembre 2026, RG n° 26/00398 → Immobilier → Garantie financière d’achèvement : Des acquéreurs en l’état futur d’achèvement demandaient la mobilisation d’une garantie…Cite : Article L. 261-10-1
- Tribunal judiciaire de Rouen, 17 septembre 2026, N° de RG 26/0176217 sept. 2026Tribunal judiciaireTribunal judiciaire de Rouen, 17 septembre 2026, N° de RG 26/01762 → Immobilier → Responsabilité contractuelle : La livraison de l’appartement, prévue au plus tard le 30 septembre 2024, est…Cite : Articles L.261-1 à L.261-11
- Tribunal judiciaire de Toulouse, 16 septembre 2026, RG n° 23/0509116 sept. 2026Tribunal judiciaireTribunal judiciaire de Toulouse, 16 septembre 2026, RG n° 23/05091 → Immobilier → Sursis à statuer : Dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement non livrée, l’acquéreur a demandé la…Cite : Article L. 261-10-1
- Tribunal judiciaire de Toulouse, 16 septembre 2026, RG n° 23/0509016 sept. 2026Tribunal judiciaireTribunal judiciaire de Toulouse, 16 septembre 2026, RG n° 23/05090 → BTP / Construction → Sursis à statuer : S.A. MESOLIA HABITAT, acquéreur de six lots en l’état futur d’achèvement, a sollicité la…Cite : Article L. 261-10-1
- Cour d'appel de Toulouse, 9 septembre 2026, RG n° 23/031779 sept. 2026Cour d’appel de ToulouseCour d’appel de Toulouse, 9 septembre 2026, RG n° 23/03177 → Immobilier → Caducité : La caducité du contrat de réservation est écartée : les délais contractuels de dépôt du prêt et de signature de…Cite : Article L. 261-10-1
- Tribunal judiciaire de Bastia, 8 septembre 2026, N° de RG 22/000498 sept. 2026Tribunal judiciaireTribunal judiciaire de Bastia, 8 septembre 2026, N° de RG 22/00049 → Immobilier → Retard de livraison : Le retard de livraison d’un appartement vendu en l’état futur d’achèvement est principalement…Cite : Article L. 261-10-1
- Tribunal judiciaire de Paris, 25 février 2026, RG n° 25/5753125 févr. 2026Tribunal judiciaire de ParisExécution provisoire → Obligation de paiement : La demande de provision en référé est fondée sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, permettant d’accorder une provision lorsque…Cite : Article L. 261-10-1
- Cour d'appel d'aix-en-provence, 5 février 2026, N° de RG 25/045465 févr. 2026Cour d’appel d’Aix-en-ProvenceCautionnement → Hypothèque judiciaire : La contestation des mesures conservatoires peut être effectuée par une seule procédure, même si plusieurs mesures sont en cause. L’article R 512-1 du code des…Cite : Article L. 261-10-1
- Tribunal judiciaire de Grasse, 20 janvier 2026, N° de RG 25/0524220 janv. 2026Tribunal judiciaire de GrasseBTP / Construction → Garantie financière d’achèvement : La mise en œuvre de la garantie financière d’achèvement nécessite la démonstration d’une défaillance financière du vendeur, caractérisée par…Cite : Article L. 261-10-1
À lire aussi
- Obligation de paiement en cas de travaux : comment obtenir une provision rapide ? - Tribunal judiciaire de Paris, 25 février 2026, RG n° 25/5753117 mars 2026
- Obligation de paiement en cas de travaux validés : recours en référé efficace - Tribunal judiciaire de Paris, 25 février 2026, RG n° 25/5753117 mars 2026
- Obligation de paiement en cas de travaux : comment obtenir une provision rapide ?17 mars 2026
- Obligation de paiement en cas de travaux validés : recours en référé efficace17 mars 2026
- Hypothèque judiciaire : contestation, caducité et créance fondée en principe - Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 février 2026, N° de RG 25/04546.20 févr. 2026
- Hypothèque judiciaire : contestation, caducité et créance fondée en principe.20 févr. 2026
Comparer deux versions
Vérifier la version en vigueur sur Légifrance
Code de la construction et de l’habitation, article L261-10-1 — version en vigueur au 12 nov. 2026 — texte repris de Légifrance — https://communes.legalplanet.pro/article-l261-10-1-du-code-de-la-construction-et-de-lhabitation/