Quelle version s’applique à votre situation ?
Pour un contrat, c’est en principe le texte en vigueur le jour de sa signature, sauf règle contraire.
Article 1799-1Source : Légifrance · mise à jour le 31 oct. 2026
Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ou par une société d’économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ou par une société d’économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.
Renvois
Cet article renvoie à
Décisions qui citent cet article 47
Les plus récentes d’abord
- Cour de cassation, troisième chambre civile, 22 octobre 2026, N° de pourvoi 25-11.15322 oct. 2026Cour de cassationCour de cassation, troisième chambre civile, 22 octobre 2026, N° de pourvoi 25-11.153 → BTP / Construction → Pénalités contractuelles : La suspension du marché fondée sur l’absence de garantie de…Cite : Article 1799-1
- Tribunal judiciaire de Lorient, 14 octobre 2026, RG n° 24/0191714 oct. 2026Tribunal judiciaireTribunal judiciaire de Lorient, 14 octobre 2026, RG n° 24/01917 → BTP / Construction → Réception judiciaire : Des désordres affectant des revêtements de sol ont été constatés après des travaux…Cite : Article 1799-1
- Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 14 octobre 2026, N° de RG 2026R0001314 oct. 2026Tribunal de commerceTribunal de commerce de Salon-de-Provence, 14 octobre 2026, N° de RG 2026R00013 → BTP / Construction → Référé-provision : Après la résiliation de plusieurs marchés de travaux, un maître d’ouvrage…Cite : Article 1799-1
- Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 13 octobre 2026, N° de RG 26/0008013 oct. 2026Tribunal judiciaireTribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 13 octobre 2026, N° de RG 26/00080 → BTP / Construction → Garantie de paiement : Dans un litige relatif au paiement d’un marché de travaux, le juge impose à…Cite : Article 1799-1
- Tribunal judiciaire de Nantes, 13 octobre 2026, RG n° 24/0096113 oct. 2026Tribunal judiciaireTribunal judiciaire de Nantes, 13 octobre 2026, RG n° 24/00961 → Redressement judiciaire → Fixation de créance : Le tribunal fixe au passif le solde principal de la créance à 156 549,24 euros, au…Cite : Article 1799-1
- Tribunal judiciaire de Lyon, 9 octobre 2026, N° RG 26/013089 oct. 2026Tribunal judiciaireTribunal judiciaire de Lyon, 9 octobre 2026, N° RG 26/01308 → BTP / Construction → Consignation conservatoire : En raison de contestations sérieuses sur le solde réclamé par l’entreprise, le juge a…Cite : Article 1799-1
- Tribunal judiciaire de Paris, 5 octobre 2026, N° RG 26/811055 oct. 2026Tribunal judiciaireTribunal judiciaire de Paris, 5 octobre 2026, N° RG 26/81105 → Saisies / Exécution forcée → astreinte : La société Artepromo n’ayant fourni aucune garantie de paiement malgré trois ordonnances et une…Cite : Article 1799-1
- Tribunal judiciaire de Paris, 2 octobre 2026, RG n° 25/002862 oct. 2026Tribunal judiciaireTribunal judiciaire de Paris, 2 octobre 2026, RG n° 25/00286 → Redressement judiciaire → Créance : Après la liquidation de l’entreprise principale et l’inachèvement du chantier, le maître d’ouvrage a…Cite : Article 1799-1
- Tribunal judiciaire de Paris, 2 octobre 2026, RG n° 25/002872 oct. 2026Tribunal judiciaireTribunal judiciaire de Paris, 2 octobre 2026, RG n° 25/00287 → Redressement judiciaire → Créance : Après la liquidation de l’entreprise chargée du lot étanchéité, le maître d’ouvrage a déclaré une…Cite : Article 1799-1
- Tribunal judiciaire de Paris, 2 octobre 2026, RG n° 25/003432 oct. 2026Tribunal judiciaireTribunal judiciaire de Paris, 2 octobre 2026, RG n° 25/00343 → Redressement judiciaire → Créance de travaux : Après la liquidation de l’entreprise chargée des travaux d’étanchéité, le maître…Cite : Article 1799-1
- Cour d'appel de Bordeaux, 30 septembre 2026, RG n° 24/0508730 sept. 2026Cour d’appelCite : Article 1799-1
- Tribunal de commerce de Melun, 28 septembre 2026, N° RG : 2026F0009028 sept. 2026Tribunal de commerceCite : Article 1799-1
- Tribunal judiciaire de Paris, 25 septembre 2026, RG n° 26/5103325 sept. 2026Tribunal judiciaireCite : Article 1799-1
- Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2026, N° RG 25/1197724 sept. 2026Cour d’appelCite : Article 1799-1
- Tribunal judiciaire de Lyon, 24 septembre 2026, N° de RG 26/0021924 sept. 2026Tribunal judiciaireCite : Article 1799-1
- Cour d'appel de Douai, 17 septembre 2026, RG n° 24/0279117 sept. 2026Cour d’appel de DouaiCite : Article 1799-1
- Cour d'appel de Caen, 17 septembre 2026, RG n° 25/0164517 sept. 2026Cour d’appel de CaenCite : Article 1799-1
- Cour d'appel de Rouen, 16 septembre 2026, RG n° 25/0409016 sept. 2026Cour d’appel de RouenCite : Article 1799-1
- Cour d'appel de Metz, 15 septembre 2026, RG n° 25/0067015 sept. 2026Cour d’appel de MetzCite : Article 1799-1
- Cour d'appel de Reims, 8 septembre 2026, N° de RG 25/017998 sept. 2026Cour d’appelCite : Article 1799-1
- Cour de cassation, 3 septembre 2026, N° de pourvoi 24-18.4543 sept. 2026Cour de cassationCite : Article 1799-1
- Cour d'appel de Paris, 25 juin 2026, RG n° 25/1506725 juin 2026Cour d’appel de ParisCite : Article 1799-1
- Cour d'appel de Reims, 27 mai 2026, 26/0001027 mai 2026Cour d’appel de ReimsCite : Article 1799-1
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 mai 2026, 25/084377 mai 2026Cour d’appel d’Aix-en-ProvenceCite : Article 1799-1
- Cour d'appel de Besançon, 28 avril 2026, 25/0138528 avr. 2026Cour d’appel de BesançonCite : Article 1799-1
- Cour d'appel de Paris, 2 avril 2026, N° de RG 25/101002 avr. 2026Cour d’appel de ParisCite : Article 1799-1
47 décisions citent cet article ; les 26 plus récentes sont affichées.
À lire aussi
- Résiliation abusive de contrat : indemnisation et préjudice économique justifiés13 mai 2026
- Résiliation de marché de travaux : sécuriser le paiement et éviter les litiges contractuels25 avr. 2026
- Litige commercial : la Compagnie de Phalsbourg peut-elle contester le paiement des travaux réalisés par la société Batignolles ? - Cour d'appel de Paris, 2 avril 2026, N° de RG 25/1010021 avr. 2026
- Litige commercial : la Compagnie de Phalsbourg peut-elle contester le paiement des travaux réalisés par la société Batignolles ?21 avr. 2026
- Responsabilité bancaire en crédit construction : recours contre le manquement à l'obligation de paiement - Cour d'appel de Caen, 19 mars 2026, 25/0151513 avr. 2026
- Responsabilité bancaire en crédit construction : recours contre le manquement à l'obligation de paiement13 avr. 2026
Comparer deux versions
Vérifier la version en vigueur sur Légifrance
Code civil, article 1799-1 — version en vigueur au 12 nov. 2026 — texte repris de Légifrance — https://communes.legalplanet.pro/article-1799-1-du-code-civil/